广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程白云站站房及相关工程基坑第三方监测招标招标公告

招标编号：ZX-2021-03

1.招标条件

广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程白云站站房及相关工程已由《中国铁路总公司广东省人民政府关于广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程可行性研究报告的批复》（铁总发改函〔2018〕437号）批复同意立项，由国铁集团、广东省以《国铁集团、广东省人民政府关于广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程白云站站房及相关工程初步设计的批复》（铁鉴函〔2020〕243号）批准建设，项目业主为中国铁路广州局集团有限公司，建设资金来自铁路建设基金及地方政府投资，项目指导性施工组织设计已完成审批。招标人为中国铁路广州局集团有限公司站房建设指挥部。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程概况：

广州白云站（棠溪站）位于广州市白云区京广线上，车站南距广州站约5km，车站中心里程对应京广三线Ⅲ3K2260+025，规划为广州枢纽“五主三辅”主要客站。广州白云站站场按东侧城际场、西侧国铁场分场布置，西侧国铁场采用东侧京广高速场、中间普速场、西侧广湛高速场的线路别分场布置方案；车站总规模调整为11台24线，其中国铁场10台22线、城际场1台2线。

新建广州白云站综合交通枢纽建筑总规模按45.3万O设计。其中站房工程14.45万O；铁路配套地下停车库14.85万O；地铁集散、城市换乘通道及配套工程11.7万O；上盖开发平台2.0万O。白云站站型为线正上式，设高架候车室及东、西线侧站房，在车场上方高架层设上盖平台，在高架候车室南北两侧布置旅客集散广场（“呼吸广场”）、市政交通落客车道、盖上综合开发平台。地下设出站厅、地下进站厅、停车场及社会通廊。旅客流线采用上进下出与下进下出结合的进出站流线。

白云站站区生产生活综合楼（行包综合楼）总建筑面积为：94220.26O，地上建筑面积：68165.33O，地下建筑面积为：26054.93O。白云站上盖盖板：新建上盖盖板6.8万O。本工程地上为宿舍塔楼、公寓塔楼加办公裙房，其中宿舍塔楼地上25层，建筑高度92.4m；公寓塔楼地上18层，建筑高度67.95m；本工程地下三层，总深度为13.4m。

2.2标段划分：划分为1个标段。

2.3招标范围及内容：

广州白云站（棠溪站）工程白云站站房及相关工程基坑第三方监测服务（不包括既有线变形的自动化监测工作），相关工程量由设计单位以工作联系单（四设广指（白云站）联〔2020〕房工经1号）进行明确。

2.4工期：建设总工期3.5年。

2.5本项目最高投标限价为784.44万元。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备的条件：

3.1.1投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人。投标人持有有效的工商行政管理部门核发的企业法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

3.1.2.资质要求

1、投标人注册资本金不少于2000万元。

2、投标人须具备①工程勘察综合类甲级资质，或者具备工程勘察专业类中的岩土工程专业甲级资质，或者具备工程勘察专业类中岩土工程专业（分项）的测试监测检测甲级及以上资质，且在有效期内；②质量技术监督管理部门颁发的CMA计量认证合格证书，且在有效期内。

3.1.3业绩要求

投标人最近三年（2018年1月～2020年12月）承担过铁路工程或公路工程或市政地铁工程或房建工程的基坑监测工作，单项合同额超过500万元且基坑深度不应低于10m。

3.1.4.财务要求

投标人最近三年财务状况良好,在人员、资金等方面具有承担本项工程的能力。

3.1.5.人员、设备资金等方面要求

项目负责人要求：须具备岩土工程或工程测量相关专业高级工程师或以上工程技术职称，从事勘察、监测类似工作10年以上和并担任项目负责人3年以上，具有较强的工程管理、工程协调能力，并能了解和处理一般技术问题，知识比较全面。

技术负责人要求：须具备工程测量或相关专业高级职称工程师或以上工程技术职称，有10年以上工作经验并且从事监测类似工作5年以上，具有较强的工程管理和处理复杂技术问题的能力。

具有足够的仪器、设备和监测人员，具备承担本项目监测任务的能力。

3.1.6.利益冲突

与本项目的施工单位、设计单位、监理单位、项目所在的地方政府不存在行政隶属关系或直接利益关系。

3.1.7.信誉要求

3.1.7.1具有良好的企业社会信誉，近三年内未发生与骗取合同有关的犯罪或者严重违约而引起的诉讼和仲裁；近三年中不曾在任何合同中违约或被逐或因任何原因而使任何合同被解除；近三年内未发生骗取中标或严重违约问题；

3.1.7.2未在国铁集团（中国铁路总公司）或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；未在广铁集团通报的停标处罚期内。

3.1.7.3投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目负责人在交投标文件之日起一年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。

3.1.7.4失信被执行人的投标限制

根据中国铁路总公司办公厅关于转发国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知（铁总办建设[2018]122号），对失信被执行人的投标活动进行以下限制：

（1）对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不得接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，每项严重失信行为扣减3分，直接在汇总得分中扣除。

（2）投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的，以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）查询结果作为评标时的判断依据。失信被执行人等在公布期限内参加投标的，每项失信行为扣减1分，直接在汇总得分中扣除。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[2016]39号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目负责人资格证明材料，具体格式见附件。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2021年2月20日9时至2021年2月24日16时（北京时间，下同），通过广州公共资源交易中心网上进行相关信息录入登记，登记成功并经确认后，通过广州公共资源交易中心系统下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。

4.2招标文件每套售价500元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理指定账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。并把汇款凭证发送至邮箱crmscgz03@163.com,此为招标文件下载确认的重要依据。

开户银行：

交通银行北京西单支行

开户名称：

中铁物总国际招标有限公司

账号：

7005007

5.投标文件的递交

5.1递交投标文件的时间为2021年3月17日9时00分至2021年3月17日10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年3月17日10时00分。

5.2开标时间：2021年3月17日10时00分。

5.3递交方式及地点：电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人核对并确认投标信息无误后，需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。

如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该电子投标文件将视为无效投标文件。

5.4纸质投标保函和业绩证明材料等原件资料和含电子投标文件的U盘采用现场递交方式，递交地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。

逾期送达或者未送达指定地点或者未按规定密封的投标文件等资料，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在本网站、本网站、广州公共资源交易中心网、、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

7.联系方式

招标人：中国铁路广州局集团有限公司站房建设指挥部

地址：广州市天河区东站路1号五楼

联系人：莫工

电话：13878479229

电子邮件：mochongjie@163.com

招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：广州市越秀区农林下路5号10楼1003房

邮编：100036

项目经理：李剑华（招标师证书编号：09394443909441213）

联系人：刘工（售卖标书）、陈工（开具发票）

电话：13600487989、13421078929

电子邮件：Crmscgz2019@163.com

开户银行：交通银行北京西单支行

开户名称：中铁物总国际招标有限公司

账号：7005007

2021年2月10日

附件一投标人业绩证明

投标人业绩证明

（项目名称）由（发包人）于年月日于（公共资源）交易中心向（承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目负责人（站长）为：，身份证号：，项目总工（技术负责人）为：，身份证号：。

项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。

项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日），工程质量。

或项目正在施工。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

年月日

发包单位联系人：

联系电话：

发包人地址：

附件二项目负责人业绩证明

项目负责人业绩证明

（项目名称）由（发包人）于年月日于（公共资源）交易中心向（承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目负责人为：，身份证号：，项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。

项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日）。

或项目正在施工。

姓名，身份证号：，于年月日

至年月日在（项目名称）任项目负责人。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

年月日

发包单位联系人：

联系电话：

发包人地址：

注：如项目负责人中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。

附件三

项目总工（技术负责人）业绩证明

（项目名称）由（发包人）于年月日于（公共资源）交易中心向（承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目总工（技术负责人）为：，身份证号：，项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。

项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日）。

或项目正在施工。

姓名，身份证号：，于年月日

至年月日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

年月日

发包单位联系人：

联系电话：

发包人地址：

注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供承包人任命文件等变更材料复印件。

附件四投标人资格要求

投标人资格要求

序号

项目

要求

1

资质要求

1、投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人。投标人持有有效的工商行政管理部门核发的企业法人营业执照或各级政府事业单位登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2、投标人注册资本金不少于2000万元。

3、投标人须具备①工程勘察综合类甲级资质，或者具备工程勘察专业类中的岩土工程专业甲级资质，或者具备工程勘察专业类中岩土工程专业（分项）的测试监测检测甲级及以上资质，且在有效期内；②质量技术监督管理部门颁发的CMA计量认证合格证书，且在有效期内。

2

财务要求

投标人（2017年～2019年）近三年财务状况良好,在人员、资金等方面具有承担本项工程的能力。

3

业绩要求

投标人最近三年（2018年1月～2020年12月）承担过铁路工程或公路工程或市政地铁工程或房建工程的基坑监测工作，单项合同额超过500万元且基坑深度不应低于10m。

4

信誉要求

1、具有良好的企业社会信誉，近三年内（2018年2月～2021年2月）未发生与骗取合同有关的犯罪或者严重违约而引起的诉讼和仲裁；

2、近三年内（2018年2月～2021年2月）不曾在任何合同中违约或被逐或因任何原因而使任何合同被解除；

3、近三年内（2018年2月～2020年2月）未发生骗取中标或严重违约问题

4、没有处于被责令停业、暂停投标期、财产被接管、冻结，破产的情况。

5、投标人及其法定代表人、拟委派的项目负责人自递交投标文件之日起前1年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。

5

其他

1.与本项目的施工单位、设计单位、监理单位不存在隶属关系或直接利益关系。

2.未在国铁集团（中国铁路总公司）或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；对纳入国家铁路局“黑名单”管理的申请人，在公布期限内，不得接受其投标；未在广铁集团通报的停标处罚期内。

3.本次招标不接受联合体投标。

附件五投标人机构设置及人员要求

投标人机构设置及人员要求

序号

项目

1

机构设置要求

现场应设置监测项目部。

具体要求：成立现场监测项目部，机构组织健全，具有完善的各项工作制度，先进的管理模式和办公手段，监测实施过程中生活自理，独立办公。

2

人员数量要求

1、应配备不少于15人，监测项目部设置项目负责人1人，技术负责人3人，现场专业监测工程师不少于8名配置，其它人员内部自定。人员配置应结合实际委托的工作内容并参照国铁集团（铁路总公司）或原铁道部有关文件要求配置。

2、其他要求：根据工程施工进展情况配备足够的监测人员，合理制定人员进场计划。

3

人员岗位要求

项目负责人

须具备岩土工程或工程测量相关专业高级工程师或以上工程技术职称，从事勘察、监测类似工作10年以上和并担任项目负责人3年以上，具有较强的工程管理、工程协调能力，并能了解和处理一般技术问题，知识比较全面。

技术负责人

须具备工程测量或相关专业高级职称工程师或以上工程技术职称，有10年以上工作经验并且从事监测类似工作5年以上，具有较强的工程管理和处理复杂技术问题的能力。

监测工程师

应具有工程师以上（含工程师）技术职称，并具有5年以上工作经验，至少3年从事工程监测的经验。其中地质工程师应具有10年以上地质工作经验，具有高级技术职称且至少从事工程监测工作3年以上。

其他技术人员

具有中级或以上技术职称，3年以上类似工作经验。具有良好的职业道德和专业技术水平，身体健康。

注：1.投标人中标后上场的人员必须与投标书相符，不得随意减少和更换，特殊情况下可报请建设单位主管部门同意后适当调整，但不得降低资质要求。

2.项目负责人及技术负责人工作经历须附相应的证明文件。应提供近三个月以上（以招标公告发出当月开始计）的社保证明以证明系投标人所属人员（复印件加盖公章）。

附件六设施设备要求

设施设备要求

序号

项目

要求

1

交通、通讯、办公和生活设备设施

1、投标人应配备与监测方法相应的各种先进的监测仪器、设备，数量和质量应满足本投标项目监测工作的需要；

2、投标人拟投入本项目的人员应在广州驻点办公并应配备良好的办公及生活条件和交通运输工具、通讯及办公室设备，数量和质量应满足本招标项目监测工作的需要，其中交通运输工具不少于2台，通讯及办公设备不少于1套。

2

监测设备

1

全站仪

台

3

2

水准仪

台

6

3

GPS全球定位仪

台

3

4

钻孔倾斜仪

件

6

5

测斜管、测斜仪

件

3

6

便携式全功能读数仪

台

3

7

电测水位计

台

3

8

测距仪

台

3

9

水位管、渗压计

件

9

10

锚索测力计

件

9

11

钢筋计

件

3

12

智能数据采集器

件

3

注：以上设备均为最低标准，投标人中标后应在监测实施方案中根据监测实际工作要求对监测仪器及设备种类、数量进行增补和调整，确保配备充足的监测仪器、设备及相应技术管理人员。

附件:

广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程白云站站房及相关工程基坑第三方监测招标招标公告.doc